APERTURA Y EVALUACION DE LAS PROPUESTAS - INFORME DE CALIFICACION FINAL Y RECOMENDACION. (II)

37.2. La Comisión de Calificación, dentro de los diez (10) días calendario contados a partir de la fecha de apertura de propuestas, elevará a conocimiento de la ARPC, con copia a la Máxima Autoridad Ejecutiva, el informe final sobre el proceso de calificación y recomendación de adjudicación a la propuesta seleccionada o, en su defecto, de declarar desierto el proceso.
37.3. El informe de calificación y recomendación contendrá todos los detalles administrativos y resultados del proceso.
37.4. El informe de la Comisión de Calificación, como tal, no creará derecho alguno en favor del Proponente recomendado.

APERTURA Y EVALUACION DE LAS PROPUESTAS - INFORME DE CALIFICACION FINAL Y RECOMENDACION. (I)

37.1. La Comisión de Calificación deberá preparar un informe detallado sobre la evaluación y comparación de las ofertas, respaldado con cuadros comparativos, en el cual establecerá las razones específicas en que se basa la recomendación para la adjudicación de la contratación. Asimismo, se establecerán de modo específico las razones que justificaron y condujeron a rechazar o descalificar otras propuestas durante el proceso de calificación.

APERTURA Y EVALUACION DE LAS PROPUESTAS - EVALUACION Y CALIFICACIÓN DE LA PROPUESTA.

La evaluación de la propuesta, a cargo de la Comisión de Calificación, se realizará de acuerdo a lo determinado en el Artículo 26 del D.S. N° 27328 y Artículo 33 del Reglamento.

36.1. Luego de concluido el acto de apertura de propuestas, la Comisión de Calificación instalará el acto de calificación de propuestas la que se realizará en sesión reservada y con la totalidad de sus integrantes y calificará las propuestas dentro de los diez (10) días calendario contados a partir de la fecha de apertura de propuestas.
36.2. La Comisión de Calificación, mediante la ARPC, solicitará por escrito a los Proponentes las aclaraciones imprescindibles y necesarias para evaluar sus ofertas cuando existan confusiones o errores que sean subsanables, sin pedir ni permitir que las aclaraciones modifiquen el contenido sustancial ni los precios de las propuestas.
36.3. La calificación de las propuestas se realizará según el enfoque establecido en el D.S. N° 27328 y el Reglamento y de acuerdo con el método de calificación establecido en la Sección IV Sistema de Calificación del presente Pliego de Condiciones, aplicando los factores de ajuste cuando corresponda.

APERTURA Y EVALUACION DE LAS PROPUESTAS - CONFIDENCIALIDAD DEL PROCESO.

La información relativa al análisis y evaluación de las propuestas y sus respectivos informes, es información confidencial de la Comisión de Calificación y no podrá ser revelado a ninguna persona que no participe oficialmente en dicho proceso. Una vez terminado el proceso de evaluación y emitido el informe respectivo éste será de carácter público.

APERTURA Y EVALUACION DE LAS PROPUESTAS - DEVOLUCION DE LA GARANTIA DE SERIEDAD DE PROPUESTA.

Las garantías de seriedad de propuestas, serán devueltas a los Proponentes en un plazo no mayor a cinco (5) días calendario, en los siguientes casos:
a) Después de la adjudicación o declaratoria de convocatoria desierta
b) Cuando el Convocante solicite la extensión del período de validez de propuestas y el Proponente rehúse aceptar la solicitud.
c) Al Proponente adjudicado cuando entregue la Garantía de Cumplimiento de contrato.

APERTURA Y EVALUACION DE LAS PROPUESTAS - CONVOCATORIA DESIERTA.

La ARPC, declarará desierta la presente convocatoria, si se produce alguna de las tres situaciones señaladas en el Artículo 28 del D.S. N° 27328. Esta Resolución de Declaratoria Desierta será notificada a los Proponentes dentro del plazo máximo de dos (2) días hábiles de la fecha de declaración.

APERTURA Y EVALUACION DE LAS PROPUESTAS - ERRORES SUBSANABLES (II)

32.2. No se considerarán errores subsanables y serán objeto de descalificación, la ausencia de los siguientes documentos y aspectos:
a) Carta de presentación de la propuesta firmada por el Representante Legal.
b) Propuesta técnica.
c) Propuesta económica.
d) Garantía de Seriedad de Propuesta.
e) Poder del representante legal con facultad para presentar propuestas y suscribir contratos con el Estado.
f) Declaración Jurada incompleta y/o sin firma del representante legal.
g) Formulario de acreditación de experiencia y capacidad financiera.
h) Declaración Jurada sobre el cumplimiento de la calidad del bien.
i) Declaración Jurada sobre la composición de los costos de producción, en bienes.
j) Garantía de Seriedad de Propuesta, girada por monto o plazo de vigencia menores a los requeridos o emitida en forma errónea.
k) Cuando en lugar de boleta de garantía se presente póliza de seguro.
l) Firma de los formularios del personal clave propuesto, según la contratación que corresponda.
m) Si producto de la revisión aritmética de la propuesta económica existiera una diferencia superior al dos por ciento (2%) entre el monto total de la propuesta y el monto revisado por la Comisión de Calificación.

APERTURA Y EVALUACION DE LAS PROPUESTAS - ERRORES SUBSANABLES (I)

32.1. Se consideran errores subsanables únicamente los siguientes:
a) La falta de numeración correlativa de algunas páginas.
b) La falta de sellos y rúbricas en algunas páginas de la propuesta.
c) La falta de índice de contenido.
d) Los errores en las sumas intermedias, siempre y cuando éstos se encuentren respaldados por formularios o documentos presentados en la propuesta.
e) Presentar la Garantía de Seriedad de Propuesta, girada por monto o plazo de vigencia mayor al requerido.
f) Presentar en lugar de póliza de seguro boleta bancaria y no viceversa.
g) Cuando existan diferencias entre las cantidades del numeral y literal de la propuesta económica, prevalecerá el literal.
h) Si producto de la revisión aritmética de la propuesta económica, la Comisión de Calificación obtiene un resultado con una diferencia menor al dos por ciento (2%), se tomará el resultado ajustado como el precio real de la propuesta.

Todo acto subsanado será consignado en el informe de calificación, con los respaldos documentarios respectivos.

APERTURA DE PROPUESTA. - EXCUSAS.

31.1. Tanto la ARPC, como los miembros de la Comisión de Calificación, deberán observar las disposiciones relativas a las excusas de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 11 del Reglamento del D.S. 27328, y sus reemplazantes deben ser nombrados de acuerdo a las consideraciones de los mismos artículos.
31.2. Una vez nombrados los reemplazantes y no existiendo ninguna excusa pendiente de resolución, la ARPC informará a todos los Proponentes los nombres de los servidores públicos excusados y sus reemplazantes.

APERTURA DE PROPUESTA. (III)

30.7. Antes del cierre de la apertura de propuestas, todas las páginas de cada propuesta serán firmadas por todos y cada uno de los miembros de la Comisión de Calificación.
30.8. Los representantes de los Proponentes que tengan observaciones deberán registrar las mismas en el Acta respectiva.
30.9. Al concluir el acto público, se elaborará el Acta de Apertura circunstanciada con todas las actuaciones administrativas, la que será suscrita por todos los miembros de la Comisión de Calificación y por los representantes de los Proponentes que así deseen hacerlo; una copia del acta será entregada a los Proponentes que así lo soliciten.
30.10. Luego de finalizada la apertura de las propuestas, el Acta de Apertura con la información sobre las propuestas recibidas, los precios y todas las observaciones de los Proponentes, será remitida por la Comisión de Calificación a la ARPC que, a su vez, derivará a conocimiento de la Máxima Autoridad Ejecutiva, para efectos de eventual excusa.

APERTURA DE PROPUESTA. (II)

30.4. El acto se iniciará informando sobre el objeto de la convocatoria, las publicaciones realizadas, la nómina de los potenciales Proponentes que obtuvieron el Pliego de Condiciones y el número de propuestas presentadas, según la lectura del Acta de Recepción de las propuestas. Si hubiere lugar, se informará sobre los recursos administrativos interpuestos contra la Resolución Administrativa de aprobación del Pliego de Condiciones.
30.5. El acto continuará, así se hubiese recibido una sola propuesta. En caso de no existir propuestas, la Comisión de Calificación suspenderá el acto y recomendará a la ARPC, que la convocatoria sea declarada desierta.
30.6. Se verificará la presentación de los documentos requeridos, hecho que se hará constar expresamente en el Acta de Apertura. En este proceso no se pretenderá determinar la ausencia, calidad u otros atributos de los documentos de cada propuesta, ni mucho menos establecer causales para una determinada inhabilitación o descalificación; debiendo los miembros de la Comisión de Calificación abstenerse de emitir criterios o juicios de valor sobre el contenido de las propuestas; antes, durante o después del acto de apertura. Se elaborará un inventario de todos los documentos de cada propuesta, sin que dicha descripción forme parte del Acta de Apertura.

APERTURA DE PROPUESTA. (I)

30.1. La apertura de las propuestas, a cargo de la Comisión de Calificación, se realizará inmediatamente después del cierre del plazo de presentación de propuestas y será en la fecha, hora y lugar señalados en el texto de la convocatoria pública y en el Pliego de Condiciones.
30.2. La Comisión de Calificación, abrirá todas las propuestas recibidas dentro del plazo y presentadas por quienes obtuvieron el Pliego de Condiciones acorde con los instructivos para participar. Al momento de abrir cada propuesta, se leerá en voz alta y se registrará en un Acta el nombre del Proponente cuya propuesta sea abierta y el precio total de su propuesta económica.
30.3. La apertura de las propuestas se realizará en un acto único y público, continuo y sin interrupción, donde se permitirá la presencia de los Proponentes o de sus representantes que hayan decidido asistir, así como de los representantes acreditados de la sociedad civil que se haya invitado o las que quieran y soliciten participar.

EJECUCION DE LA GARANTIA DE SERIEDAD DE PROPUESTA.

La Garantía de Seriedad de Propuesta será ejecutada en los siguientes casos:
a) Cuando el Proponente retire su propuesta en forma posterior a la hora límite fijada para la presentación de propuestas.
b) Cuando la propuesta sea adjudicada y el Proponente no suministre los documentos originales o fotocopias legalizadas que confirmen las fotocopias simples de su propuesta o la documentación señalada en su Declaración Jurada.
c) Cuando el adjudicatario no presente la Garantía de Cumplimiento de Contrato.
d) Cuando el adjudicatario no acepte firmar el Contrato en el plazo estipulado.
e) Cuando se determine que el Proponente se encuentra impedido para participar en los procesos de contratación tal como prevé el Artículo 7 del D.S. N° 27328.

RETIRO DE PROPUESTAS.

28.1. El Proponente podrá retirar la propuesta presentada, siempre y cuando su solicitud sea formulada por escrito, antes de que venza el plazo fijado para la presentación de propuestas, la devolución de la propuesta cerrada, se realizará bajo constancia escrita.
28.2. Al Proponente que envíe una nota escrita retirando su propuesta o desistiendo de participar en la convocatoria en forma posterior a la hora limite para la presentación de propuestas, se le ejecutará la Garantía de Seriedad de Propuesta.

PROPUESTAS PRESENTADAS FUERA DE PLAZO.

Toda propuesta que quiera ser entregada después del plazo fijado para la recepción de propuestas, no será recibida, registrándose tal hecho en el Acta de Recepción de Propuestas, consignando el nombre del Proponente.

CIERRE DEL REGISTRO DE PRESENTACION DE PROPUESTAS.

26.1. El Secretario de la Comisión de Calificación, antes de la hora límite fijada para la presentación de propuestas, supervisará personalmente la entrega de las mismas y efectuará el cierre del Acta de recepción de propuestas.
26.2. Se considerará que una empresa ha presentado su propuesta dentro del plazo, si esta ha ingresado al lugar en el que se registra la presentación de propuestas hasta la hora límite establecida para el efecto, debiendo ser registrada en los próximos minutos.
26.3. Se considerará la hora del Convocante como oficial.

PLAZO Y FORMA PARA LA PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS. (II)

25.3. Las propuestas podrán ser entregadas en persona o por correo certificado (courrier): en todos los casos el Proponente es el responsable que su propuesta sea presentada a tiempo y de obtener el recibo de recepción que se detalla en el siguiente subnumeral.
25.4. El Convocante, está obligado a registrar en el libro de recepción de propuestas, el nombre del Proponente, su dirección para efectos de notificaciones, la fecha y hora de recepción de la propuesta y el nombre de la persona que lo presentó. Como constancia de haber recibido la propuesta dentro del plazo estipulado, el Convocante extenderá un recibo, a la persona que entregue la propuesta, en el que se incluirá toda la información antes descrita y otra información u observación que se considere importante.

PLAZO Y FORMA PARA LA PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS. (I)

25.1. Las propuestas deberán ser entregadas en el plazo y dirección indicadas en la convocatoria publicada en la Gaceta Oficial de Convocatorias (GOC) y en el medio de prensa escrita seleccionado por el Órgano Rector (El plazo que no debe ser menor a 25 días calendario).
25.2. Cuando el Convocante, prorrogue el plazo para la presentación de propuestas, mediante enmienda al Pliego de Condiciones de conformidad con el numeral 14 de este pliego, todos los plazos previstos se modificarán conforme al nuevo plazo para presentación de las propuestas.

FORMATO DE LA PROPUESTA. (III)

24.5. Si el sobre fuera entregado sin cerrar o sin seguir las instrucciones requeridas, el Convocante registrará en el libro de recepción de propuestas sus observaciones, y no asumirá responsabilidad alguna, en caso de que la propuesta completa o cualquiera de sus partes sea traspapelada, confundida o abierta prematuramente.
24.6. El original de la propuesta deberá ser mecanografiado o escrito con tinta indeleble, con todas sus páginas numeradas, selladas y firmadas o rubricadas por el Proponente o por la(s) persona(s) debidamente autorizadas, de acuerdo al Poder General que es parte de la propuesta, con excepción de la Garantía de Seriedad de Propuesta. La propuesta deberá contar con un índice que permita la rápida ubicación de todos los documentos.
24.7. No se aceptarán propuestas que contengan textos entre líneas, borrones ni tachaduras, salvo cuando fuese necesario para corregir errores propios del Proponente, en cuyo caso las correcciones deberán llevar la firma o rúbrica de la persona que firme la propuesta.

FORMATO DE LA PROPUESTA. (II)

24.4. El sobre estará dirigido al Convocante de acuerdo al siguiente formato:

Sobre " A “ o “ B “
• Nombre del Convocante:
• Dirección del Convocante:
Dirección Jurídica de la Prefectura (Edificio Central , Plaza 10 de febrero) (Indicar la dirección donde se recibirán las propuestas).
• Nombre del Proponente:
(Indicar si es una empresa comercial o asociación accidental o tipo de Proponente).
• Licitación Pública Nacional Nº (Código CUCE):
• Objeto de la Licitación:
• NO ABRIR ANTES DEL:
(Señalar la fecha de la apertura de propuestas).

FORMATO DE LA PROPUESTA. (I)

24.1. El Proponente deberá preparar un original y dos copias de los documentos que integren la propuesta, identificando claramente cuál es original y cuál copia. En caso de discrepancia entre los ejemplares, prevalecerá el original.
24.2. La propuesta deberá ser presentada con índice de contenido y todas sus páginas rubricadas, ordenadas en una carpeta y numeradas de forma correlativa.
24.3. La documentación de la propuesta marcada como original o copia, será colocada dentro de un sobre cerrado e identificado como sobre "Propuesta”. El sobre deberá ser cerrado de manera que si este es abierto, antes de la hora señalada, se puedan observar muestras de dicha violación. El lugar de cierre, debe ser firmado o sellado y colocarse una cinta adhesiva transparente sobre las firmas o sellos cerrando el sobre.

OBRAS VALIDEZ DE LAS PROPUESTAS.

23.1. La propuesta deberá tener una validez de por lo menos 60 Días (indicar el plazo de validez. Este plazo no debe ser mayor a (60) días calendario), desde la fecha fijada para la apertura de propuestas. La propuesta cuyo período de validez sea más corto que el requerido, no será considerada por no ajustarse al plazo requerido en el Pliego de Condiciones.
23.2. Solamente en circunstancias excepcionales (causas de fuerza mayor, casos fortuitos, enmiendas o recursos administrativos), el Convocante podrá solicitar extensión del período de validez de las propuestas. La solicitud y las respuestas serán realizadas por escrito. El Proponente que rehusé aceptar la solicitud, no perderá su Garantía de Seriedad de Propuesta, pero ya no competirá en la convocatoria. Los Proponentes que accedan a la prórroga no podrán modificar su propuesta.
23.3. Para mantener la validez de la propuesta, de acuerdo al subnumeral anterior, el Proponente deberá necesariamente presentar una garantía que cubra el nuevo plazo de validez de su propuesta.

OBRAS MONEDA DE LA PROPUESTA Y PAGO.

Los precios de la propuesta y el pago del monto del contrato deben expresarse en moneda nacional. (Para convocatorias internacionales, los precios de la propuesta y el pago del monto del contrato podrán ser en moneda extranjera. Las propuestas serán evaluadas en la misma moneda).

OBRAS REAJUSTE DE PRECIOS.

El precio del contrato de obra podrá ser reajustado de acuerdo con lo establecido en la Cláusula Décima Sexta REAJUSTE DE PRECIOS del texto del contrato, considerando el índice de Precios al Consumidor, emitido por el Instituto Nacional de Estadística.

OBRAS DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA TÉCNICA (V)

DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA.

La propuesta económica estará detallada en los siguientes formularios incluidos en la Sección III.
• FORMULARIO B-1 Presupuesto por Ítem y General de la Obra (elaborado de
acuerdo al Formulario Volúmenes de Obra incluido en las especificaciones técnicas).
• FORMULARIO B-2 Análisis de Precio Unitario
• FORMULARIO B-3 Cronograma de Desembolsos

OBRAS DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA TÉCNICA (IV)

FORMULARIO A-10 de la Sección III. Cronograma de movilización de equipos:

Para la presentación de este documento técnico, se debe considerar el equipo comprometido a movilizar a la obra, el plazo de permanencia en la misma, de modo tal que el contratista disponga del mismo en forma oportuna en obra, según cronograma de actividades.

El Proponente deberá también especificar si el equipo está comprometido paralelamente en otras obras

OBRAS DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA TÉCNICA (III)

FORMULARIO A- 9 de la Sección III.

Equipo mínimo comprometido para la obra:
Para que se considere el equipo por alquilar al Proponente, deberá anexarse fotocopia del compromiso de alquiler y fotocopia del documento de propiedad a nombre del firmante de este documento.
El Proponente deberá garantizar el pleno funcionamiento del equipo y maquinaria.

OBRAS DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA TÉCNICA (II)

 Cronograma de Actividades de trabajo:

Determinar en forma gráfica el tiempo requerido para la ejecución de cada una de las actividades del proyecto en forma secuencial y para la ejecución de la obra en sí, debe ser coherente con el plazo establecido por el Convocante a través de la presentación de un diagrama de barras, Pert o Gant. Las actividades deben ser ejecutadas en forma secuencial, y el tiempo total debe ser igual al plazo de ejecución de obras.

OBRAS DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA TÉCNICA (I)

Planificación y Metodología de Trabajo:

El Proponente deberá establecer la secuencia lógica de actividades para la ejecución del proyecto, en términos de organización, cronograma de actividades, asignación de personal, tiempo total y equipamiento ofertado a movilizar a la obra.

La Metodología de trabajo debe incluir los siguientes puntos:
 Métodos constructivos a utilizar.
 Número de frentes a utilizar.
 Número de personal a utilizar en promedio.

Si la metodología de trabajo ha sido presentada y se detallan los puntos antes mencionados, se ha cumplido con este requisito

OBRAS FORMULARIO A-8

Experiencia especifica del (los) Especialista (s). La experiencia del o los profesionales especialistas comprometidos por el Proponente a movilizar a la obra debe ser evaluada considerando los respaldos presentados, debiendo cumplir como experiencia específica un número de obras similares en los cuales ha desempeñado cargos iguales o superiores. El formulario deberá ser firmado como Declaración Jurada y compromiso de trabajo para ejecutar la presente obra si es adjudicado, presentando la documentación de respaldo en caso de adjudicación.

OBRAS FORMULARIO A-7

Experiencia general y especifica del Gerente, Superintendente o Residente de Obra. El profesional comprometido para este cargo, debe presentar el formulario A-7 de la Sección III, debidamente firmado como Declaración Jurada y compromiso de trabajo suscrito para ejecutar la presente obra, señalando que su documentación de respaldo será presentada en caso de adjudicación, con el siguiente detalle:

• Experiencia general: El número de obras en general, en las cuales el Gerente, Superintendente o Residente de Obra propuesto ha desempeñado cargos iguales o superiores en obras civiles en general, respecto al valor de la propuesta.
• Experiencia específica: El número de obras similares, en las cuales el Gerentes, Superintendente o Residente de Obra propuesto ha desempeñado cargos iguales o superiores en obras civiles de dimensión similar a la obra, respecto al valor de la propuesta

OBRAS Experiencia General y Específica del Personal Clave

La experiencia del personal clave se define como el conjunto de obras en las cuales el profesional ha desempañado cargos iguales o superiores, según el monto presupuestado de la propuesta.

OBRAS Experiencia General y Especifica del Proponente (III)

20.4.4. La experiencia específica forma parte de la experiencia general, la que deberá estar registrada en los Formularios A-5 Experiencia general y en el Formulario A-6 Experiencia específica.

20.4.5. Los formularios forman parte de la Declaración Jurada y no requieren la presentación de documentación respaldatoria para su evaluación. La documentación en original o fotocopia legalizada por el Contratante será solicitada para su verificación solamente al proponente adjudicado. Si se verificase inconsistencia se deberá ejecutar la Garantía de Seriedad de la Propuesta.

OBRAS Experiencia General y Especifica del Proponente (II)

20.4.3. La experiencia general y específica de la empresa o asociación accidental, será acreditada por separado en los FORMULARIOS A-5 y A-6 de la Sección III Formularios de la Propuesta.
a) FORMULARIO A-5 Experiencia General del Proponente: El proponente detallará en este formulario las obras civiles realizadas como experiencia general (incluida la experiencia específica o similar), efectuadas durante los últimos diez años, que sean debidamente respaldadas (si es adjudicado).
b) FORMULARIO A–6 Experiencia Específica del Proponente: El proponente detallará en este formulario las obras similares a la requerida en la convocatoria, efectuadas durante los últimos diez años, las cuales deberán ser debidamente respaldadas si es adjudicado.

OBRAS Experiencia General y Especifica del Proponente (I)

20.4.1. La experiencia del proponente es el conjunto de contratos de obra realizados como empresa constructora. Se define como experiencia general, el conjunto de obras civiles en general y como experiencia específica el conjunto de obras civiles similares al objeto de la contratación, que puedan ser acreditadas con certificado o acta de recepción definitiva de la obra, firmada por el contratante correspondiente. Es válida la experiencia en obras concluidas durante los últimos 10 años, según lo establecido en la Tabla 1.-

20.4.2. En los casos de asociación accidental y conforme con su propósito, cada una de las empresas asociadas deben cumplir con la experiencia requerida.

OBRAS DOCUMENTOS NECESARIOS EN LA PROPUESTA. (IV)

Además, cada una de las empresas asociadas, de manera independiente debe presentar la siguiente documentación:

a) Identificación de la empresa asociada, de acuerdo con el Formulario A-2 que se encuentra en la Sección III Formularios de Propuesta.

b) Declaración Jurada, que acredite la veracidad y autenticidad de su condición legal, administrativa y de otros aspectos requeridos en el Pliego de Condiciones, incluyendo información del Registro al sector que corresponda, según el formato y texto del Formulario A-3 de la Sección III Formularios de Propuesta.

c) Fotocopia Legalizada del Poder General del Representante Legal, con facultades expresas para presentar propuestas, negociar y firmar contratos a nombre de la asociación accidental.

d) Formulario Resumen de Información Financiera A-10

e) Formulario Monto Facturado A-11

En el caso de una eventual adjudicación, se solicitará Fotocopia del Balance General y Estado de Resultados de los dos (2) últimos años

(Se recomienda verificar cuál es el mes de cierre de balance del rubro de las empresas que se están convocando, para que se soliciten balances que la empresa pueda presentar.

Si la empresa esta obligada a presentar Estados Financieros Auditados de acuerdo a lo normado por el Servicio de Impuestos Nacionales, las empresas deben acompañar el Dictamen de Auditoria, también en fotocopia.

Si las empresas tienen menos de dos años de vida, presentarán el Balance General y Estado de Resultados del año concluido; y si son de reciente creación, presentarán su Balance de Apertura y Balance General a la fecha).

OBRAS DOCUMENTOS NECESARIOS EN LA PROPUESTA. (III)

Documentos legales y administrativos que deben presentar las asociaciones accidentales:

Cuando el Proponente sea una Asociación Accidental, debe presentar los siguientes documentos:

a) Carta de presentación con la Identificación del Proponente firmada por el Representante Legal de la asociación accidental, de acuerdo con los Formularios A-1 y A-2 que se encuentran en la Sección III Formularios de Propuesta.
b) Declaración Jurada, que acredite la veracidad y autenticidad de su condición legal, administrativa y de otros aspectos requeridos en el Pliego de Condiciones, incluyendo información del Registro al sector que corresponda, según el formato y texto del Formulario A-3 (para una asociación accidental) de la Sección III Formularios de Propuesta
c) Original del testimonio de asociación accidental, que indique el porcentaje de participación de los asociados, la designación de la empresa líder, la nominación del Representante Legal de la asociación y el domicilio legal de la misma.
d) Fotocopia Legalizada del Poder General del Representante Legal, con facultades expresas para presentar propuestas, negociar y firmar contratos a nombre de la asociación accidental.
e) Garantía de seriedad de propuesta, conforme con lo requerido en el subnumeral 20.1
f) Formulario de Integridad del proponente A-4b por la asociación (representante legal y personal clave).

OBRAS DOCUMENTOS NECESARIOS EN LA PROPUESTA. (II)

 Acreditación Capacidad Financiera

a) Formulario Resumen de Información Financiera A-10
b) Formulario Monto Facturado A-11

En el caso de una eventual adjudicación, se solicitará Fotocopia del Balance General y Estado de Resultados de los _dos (2) últimos años
(Se recomienda verificar cuál es el mes de cierre de balance del rubro de las empresas que se están convocando, para que se soliciten balances que la empresa pueda presentar.
Si la empresa esta obligada a presentar Estados Financieros Auditados de acuerdo a lo normado por el Servicio de Impuestos Nacionales, las empresas deben acompañar el Dictamen de Auditoria, también en fotocopia.
Si las empresas tienen menos de dos años de vida, presentarán el Balance General y Estado de Resultados del año concluido; y si son de reciente creación, presentarán su Balance de Apertura y Balance General a la fecha).

OBRAS DOCUMENTOS NECESARIOS EN LA PROPUESTA. (I)

La propuesta deberá contener los siguientes documentos:

20.1. Documentos Legales y Administrativos

a) Carta de presentación con la Identificación del Proponente firmada por el Proponente o Representante Legal en el caso de personas colectivas, de acuerdo al Formulario A-1 y A-2 que se encuentran en la Sección III Formularios de Propuesta.
b) Declaración Jurada, que acredite la veracidad y autenticidad de su condición legal, administrativa y de otros aspectos requeridos en el Pliego de Condiciones, incluyendo información del Registro al sector que corresponda, según el formato y texto del Formulario A-3 de la Sección III Formularios de Propuesta.
c) Fotocopia legalizada del Poder del Representante Legal de la empresa Proponente, inscrito en el Registro de Comercio de Bolivia con atribuciones para presentar propuestas y suscribir contratos, incluidas las empresas unipersonales cuando el Representante Legal sea diferente al propietario.
d) Garantía de seriedad de propuesta, será una BOLETA BANCARIA emitida a nombre de Prefectura Departamental de Oruro por el monte del 1 % (del presupuesto propuesto asignado para el total de la obra), con validez de _90 Días Especificar los días necesarios de validez para esta convocatoria; debiendo considerar que la misma deberá exceder en treinta (30) días al plazo de validez de la propuesta).
e) Formulario de Integridad del proponente A-4b

OBRAS PROPUESTAS ALTERNATIVAS.

No está permitido presentar propuestas alternativas.

OBRAS IDIOMA.

La propuesta y los documentos relativos a ella y toda la correspondencia que intercambien entre el Proponente y el Convocante, deberán redactarse en español.

OBRAS COSTO DE LA PREPARACION DE LA PROPUESTA.

El Proponente solventará todos los costos relacionados con la preparación y presentación de su propuesta, cualquiera sea el resultado del proceso.

OBRAS AMPLIACION DE PLAZO PARA LA PRESENTACION DE PROPUESTAS.

16.1. El Convocante podrá ampliar el plazo de presentación de propuestas como máximo por quince (15) días calendario, por las siguientes causas, debidamente justificadas:
a) Enmiendas al Pliego de Condiciones.
b) Motivos de fuerza mayor.
c) Caso fortuito

16.2. La ampliación de plazo de presentación de propuestas producto de las enmiendas será notificada con la Resolución Administrativa de Aprobación del Pliego de Condiciones, a los potenciales proponentes que adquirieron el pliego y al Sistema de Información de Contrataciones Estatales, debiendo ser publicada en la siguiente edición de la Gaceta Oficial de Convocatorias.
16.3. Cuando la ampliación sea por fuerza mayor o caso fortuito, la entidad fijará el nuevo plazo de presentación de propuestas, según el caso, notificándose a los potenciales proponentes que adquirieron el pliego y publicándose en la Gaceta Oficial de Convocatorias e informándose al SICOES una vez sucedido el hecho.

OBRAS RESOLUCION DE APROBACION DEL PLIEGO.

La ARPC, emitirá la Resolución Administrativa de Aprobación del Pliego de Condiciones al siguiente día de realizada la Reunión de Aclaración, notificando a los Proponentes en un plazo máximo de dos (2) días calendario.
15.1. Las enmiendas serán comunicadas por escrito a todos los Proponentes que adquirieron el Pliego de Condiciones, con la Resolución de Aprobación del Pliego de Condiciones.
15.2. Todas las aclaraciones y enmiendas, se constituyen en parte del Pliego de Condiciones en las secciones correspondientes.

OBRAS ENMIENDAS AL PLIEGO DE CONDICIONES.

El Convocante podrá, en cualquier momento antes de que emita la Resolución de aprobación de este Pliego de Condiciones, modificar el mismo mediante una enmienda, ya sea por iniciativa propia o en atención a las consultas escritas y los resultados de la reunión de aclaración efectuadas por los Proponentes. Estas enmiendas, no deberán modificar la estructura y el contenido del Modelo Pliego de Condiciones.

OBRAS REUNION DE ACLARACION

13.1. La reunión de aclaración se realizará el día 31 de Octubre de 2005 a horas15:00_( Indicar la fecha, que será quince (15) días calendario antes del plazo de presentación de propuestas).
13.2. En esta reunión, los Proponentes podrán expresar sus consultas e informar si consideran que el Pliego de Condiciones tiene errores o es discriminatorio.
13.3. Las solicitudes de aclaración y sus respuestas, serán tratadas en la Reunión de Aclaración.
13.4. Al final de la reunión, el Convocante, entregará a cada uno de los Proponentes asistentes, copia o fotocopia del Acta de la reunión suscrita por los servidores públicos y los Proponentes presentes.

OBRAS INSPECCIÓN PREVIA

12.1. Será obligatoria y de interés propio para todos los Proponentes que se presenten a un proceso de contratación de obras. El proponente que se presente a una contratación tiene la obligación de constituirse en el lugar donde se realizará la obra, debiendo señalar en la Declaración Jurada de su propuesta, que ha tomado conocimiento del lugar
12.2. La inspección establecida en la convocatoria y organizada por el Convocante, se realizará el día 27 de Octubre de 2005 a horas 14:30 ( Indicar la fecha, que será dos (2) días calendario antes de la reunión de aclaración y estará a cargo del personal del área técnica del Convocante.
12.3. Los Proponentes que no asistan a la inspección conjunta organizada por el Convocante, podrán realizarla, por su cuenta y riesgo propio, hasta dos (2) días calendario antes de la fecha límite de presentación de propuestas, acompañado del personal técnico del Convocante, las consultas emergentes de esta visita no podrán generar enmiendas al Pliego de Condiciones.
12.4. El Convocante no otorgará un Certificado de Inspección Previa.

OBRAS CONSULTAS ESCRITAS SOBRE EL PLIEGO DE CONDICIONES.

Cualquier potencial Proponente que haya adquirido el Pliego de Condiciones, podrá solicitar, por escrito, aclaraciones al Pliego de Condiciones, hasta el 28 de Octubre de 2005 (Indicar la fecha, que debe ser hasta un (1) día antes de la Reunión de Aclaración).

OBRAS AUTORIZACION DE VENTA DEL PLIEGO DE CONDICIONES

La venta del Pliego de Condiciones, fue debidamente autorizada por la ARPC, en forma escrita.

OBRAS DECLARACIONES DE INTEGRIDAD.

9.1. Tanto los servidores públicos como los proponentes involucrados en este proceso de licitación, se obligan a firmar y cumplir lo establecido en los formularios de Declaración de Integridad A-4a y A-4b respectivamente, que se incluyen en la Sección III Formularios de Propuesta.
9.2. El formulario A-4a que corresponde a la entidad convocante, será firmado por la ARPC y los miembros de la comisión de calificación a ser designados para este proceso de licitación.
9.3. El formulario A-4b que corresponde a los proponentes, obligatoriamente debe ser incluido como parte de la propuesta, bajo sanción de inhabilitación y debe ser firmado por el Representante Legal del Proponente.

OBRAS RELACIONAMIENTO ENTRE PROPONENTES Y CONVOCANTE

8.1. El Relacionamiento entre cualquier Proponente y el Convocante, debe guardar los más altos estándares de ética y solamente debe ser realizado en forma escrita cuando sea referido a esta convocatoria.

8.2. Cualquier relacionamiento referente a la presente convocatoria por parte de cualquier funcionario del Convocante hacia cualquier Proponente o potencial Proponente que no sea en forma escrita y que sea demostrada fehacientemente ante la ARPC, motivará la separación del funcionario del proceso de licitación y lo someterá a proceso administrativo. Cuando la ARPC sea cuestionada, este procedimiento se realizará ante la autoridad jerárquica inmediata superior.

8.3. Cualquier relacionamiento referente a la presente licitación por parte de cualquier funcionario del Proponente o potencial Proponente hacia el Convocante que no sea en forma escrita y que sea demostrada fehacientemente ante la ARPC o ante la autoridad jerárquica inmediata superior, motivará la inhabilitación del Proponente o potencial Proponente.

8.4. Lo descrito en los subnumerales 8.2 y 8.3 se aplican desde el inicio del proceso hasta la adjudicación, con excepción de la reunión de aclaración.

Obras Descalificación de Propuestas

La Comisión de Calificación descalificará las propuestas presentadas, en los siguientes casos:
a) Cuando el Proponente hubiese omitido la presentación de cualquier documento requerido en el Pliego de Condiciones, entendiéndose como omisión no sólo la falta del documento, sino que cualquier documento presentado no cumpla con las condiciones de validez requeridas (vigencia y legalidad) y no se considere error subsanable.
b) Si se verificase que estuviese en trámite o declarada la disolución o quiebra de la empresa Proponente.
c) Cuando la propuesta no cumpla con las condiciones establecidas en el Pliego de Condiciones.
d) Cuando la propuesta económica supere el presupuesto fijado para la contratación, salvo que por decisión de la Máxima Autoridad Ejecutiva se modifique el presupuesto previsto.

Obras Rechazo de Propuestas

De acuerdo al informe final y recomendación emitido por la Comisión de Calificación, la ARPC, mediante Resolución Administrativa, rechazará una propuesta en los siguientes casos:

a) Si el Proponente se encuentra en los alcances del Artículo 8 del D.S. N° 27328 y Art. 29 del Reglamento, correspondientes a las prácticas restrictivas de la libre competencia y por incurrir en prácticas corruptas o fraudulentas.

b) Si para la firma del contrato, la documentación requerida en el Pliego de Condiciones y en la Declaración Jurada, incluyendo el Certificado de Solvencia Fiscal, no fuera presentada oportunamente para su verificación.

c) Si se determinara que el Proponente se encuentra impedido para participar en los procesos de contratación tal como prevé el Artículo 7 del D.S. No. 27328 y Art. 21 de su Reglamento.

d) Cuando la propuesta, no presentare la Garantía de Seriedad de Propuesta o que la garantía no cumpla con las condiciones establecidas para ésta en el Pliego de Condiciones.

e) Si el Proponente, a solicitud de la entidad Convocante no renovara la Garantía de Seriedad de Propuesta.

f) Cuando el Proponente, en forma demostrada, vulnere la confidencialidad en el proceso de evaluación de propuestas hasta la adjudicación.

En los casos señalados en los incisos b) c) y f), se procederá a la ejecución de la Garantía de Seriedad de Propuesta.

Obras CONFLICTO DE INTERESES

No se contratará a ninguna persona jurídica que tenga conflicto de intereses con el Convocante, en las circunstancias que se indican a continuación:
a) Las personas individuales o colectivas que asesoren a una entidad pública en un proceso de contratación o en la evaluación de propuestas, así sea en forma asociada, no podrán participar en el mismo bajo ninguna razón o circunstancia.
b) Ninguna persona individual o colectiva o sus filiales, contratada por la entidad convocante para proveer bienes, ejecutar obras o prestar servicios generales para un proyecto, podrá prestar servicios respecto del mismo proyecto, o a la inversa.
c) En la contratación de servicios no podrán participar las personas individuales y colectivas que hubieran realizado el diseño del proyecto.
d) En las contrataciones “llave en mano” no existe conflicto de interés, puesto que el proponente adjudicado deberá realizar el diseño del proyecto, ejecutar la obra y equipar la infraestructura del mismo.

Obras PROPONENTES ELEGIBLES.

En esta convocatoria podrán participar únicamente las siguientes organizaciones:
a) Empresas constructoras legalmente constituidas nacionales o extranjeras.
b) Asociaciones Accidentales de Empresas constructoras legalmente constituidas, sean nacionales o estas con extranjeras.

Obras ORGANISMO FINANCIADOR.

La presente contratación está financiada con fondos provenientes Recursos propios de la Prefectura del Departamento de Oruro.

MONTO Y CANTIDAD REQUERIDA DE EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA PARA LICITACION PUBLICA

	HASTA  Bs.500.000.-	NACIONAL HASTA  Bs.8.000.000.-	NACIONAL HASTA  Bs.40.000.000.-	INTERNACIONAL,   (mayor a) > Bs.40.000.000.—
I.      EXPERIENCIA DEL PROPONENTE
FORMULARIO A-5 Experiencia General (obras civiles en general)	Tres (3) veces el valor de la propuesta	Tres (3) veces el valor de su propuesta	Cuatro (4) veces el valor de su propuesta	Cuatro (4) veces el valor de su propuesta
FORMULARIO A-6 Experiencia Específica  (obras civiles similares)	Dos (2) veces el valor de la propuesta	Dos (2) veces el valor de su propuesta	Dos (3) veces el valor de su propuesta	Tres (3) veces el valor de su propuesta
II.      EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE MÍNIMO:
PERSONAL CLAVE MÍNIMO	1 RESIDENTE + “1” ESPECIALISTA (Si el diseño final lo amerita)	1 RESIDENTE  + “N” ESPECIALISTAS	1 SUPERINTEN-DENTE +  “N” ESPECIALISTAS	1 GERENTE 1 SUPERINTENDENTE   + “N” ESPECIALISTAS
II.1    FORMULARIO A-7 DEL GERENTE/ SUPERINTENDENTE/ RESIDENTE.
Experiencia general   (Cargos iguales o superiores en obras civiles en general, respecto al valor de la propuesta)	Dos (2) ó más veces el valor de la propuesta de la empresa	Dos (2) ó más veces el valor de la propuesta de la empresa	Tres (3) ó más veces el valor de la propuesta de la empresa	Cuatro (4) ó más veces el valor de la propuesta de la empresa
Experiencia Especifica  (Cargos iguales o superiores en obras civiles de dimensión similar a la obra, respecto al valor de la propuesta)	Una (1) ó más veces el valor de la propuesta de la empresa	Una (1) ó más veces el valor de la propuesta de la empresa	Dos (2) ó más veces el valor de la propuesta de la empresa	Tres (3) ó más veces el valor de la propuesta de la empresa
II.2      FORMULARIO A-8 DE LOS ESPECIALISTAS
Experiencia Especifica  (Cargos iguales o superiores en obras en obras civiles similares)	Un (1) cargo igual o superior	Tres (3) cargos iguales o superiores	Cuatro (4) cargos iguales o superiores	Cinco (5) cargos iguales o superiores
El personal clave deberá contar con Título en Provisión Nacional con certificado de registro en el colegio profesional correspondiente, según los requisitos exigidos por la entidad.

INSTRUCCIONES PARA EL LLENADO DEL MODELO DE PLIEGO DE CONDICIONES PARA MUNICIPIOS DE CATEGORÍA DEMOGRAFICA A y B (HASTA 15.000 HABITANTES)

Para la elaboración del Pliego de Condiciones por las Municipalidades con población hasta 15.000 habitantes en su Municipio, se deberá utilizar el presente Modelo de Pliego de Condiciones modificando únicamente los aspectos que se detallan a continuación:

Ajustes Generales

Reemplazar en todo el documento la palabra "ARPC" por "Alcalde Municipal" y "Autoridad Jerárquica Inmediata" por "Concejo Municipal".

 Ajustes Específicos

5.2.1 Al subnumeral 3.1 y 3.2, Sección l, Personal Jerárquico de la Entidad (Señalar que la ARPC es el Alcal
5.2.2 de Municipal).
5.2.3 Al subnumeral 7.2, Sección l, Rechazo de Propuestas (Cambiar en el inciso d) “Máxima Autoridad Ejecutiva” por “Alcalde Municipal”).
5.2.4 Al subnumeral 30.10, Sección l, Apertura de Propuestas (Cambiar la palabra “Máxima Autoridad Ejecutiva” por “Concejo Municipal”).
5.2.5 Al subnumeral 31.1, Sección I, Excusas, (Incluir lo siguiente: “…deberán observar las disposiciones relativas a las excusas de acuerdo a lo estipula en el Artículo 11 y Articulo 120, del Reglamento del D.S. N° 27328….” )
5.2.6 Al numeral 47, Sección I Interposición (Presentación) del Recursos de Impugnación (Indicar que los recursos de impugnación deberán presentarse ante el Alcalde Municipal).

Obras Ajustes Específicos

Al modelo de convocatoria:

Presentación de propuestas

 El plazo de presentación de propuestas no será menor a cuarenta (40) días calendario.

Consultas Escritas

 Los posibles proponentes podrán realizar sus consultas hasta dos (2) días previos a la reunión de aclaración

 Reunión de aclaración 

La fecha debe ser quince (15) días previos a la fecha de presentación de propuestas, debiendo computar el plazo de reunión de aclaración a partir de este nuevo plazo de presentación de propuestas ( de atrás a adelante)

INSTRUCCIONES PARA EL LLENADO DEL MODELO DE PLIEGO DE CONDICIONES PARA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL

Cuando la convocatoria pública sea internacional, las entidades públicas deberán tener en cuenta lo siguiente:

Ajustes Generales

Se deberá cambiar en todo el texto del documento la palabra "Licitación Nacional" por "Licitación Pública Internacional".

Obras Plazos

Se deben modificar los siguientes plazos:
 Plazo de presentación de propuestas: 15 días calendario
 Plazo para la calificación y emisión del informe de adjudicación: 2 días calendario
 Plazo de la Resolución de Adjudicación: 1 día
 Plazo para la suscripción de contrato: 10 días calendario

Obras Ajustes Específicos

3.2.1 Al modelo de convocatoria:
a) Presentación de propuestas. El plazo de presentación de propuestas no será menor a quince (15) días calendario.
b) Reunión de aclaración. Debe ser ocho (8) días previos a la fecha de cierre del plazo de presentación de propuestas.
c) Consultas escritas sobre el Pliego de Condiciones. Indicar la fecha, que debe ser hasta un (1) día antes del plazo establecido para la reunión de aclaración.

Obras Ajustes Generales

Complementar en todo el documento la palabra "Licitación Nacional" por "Licitación Pública Nacional hasta Bs.500.000.-".

INSTRUCCIONES PARA EL LLENADO DEL MODELO DE PLIEGO DE CONDICIONES PARA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL HASTA Bs. 500.000.-

Para la elaboración del Pliego de Condiciones de Licitación Pública hasta quinientos mil Bolivianos (Bs. 500.000,00) se modificarán los aspectos que se señalan a continuación

Obras Elaboración final del contrato

El Asesor Legal de la entidad, deberá llenar el Modelo de Contrato con los datos de la contratación adjudicada, directamente relacionados con las particularidades del Pliego de Condiciones (moneda de pago, plazo, tipo de organización contratada, etc.), sin dejar espacios entre líneas.

Obras Elaboración de especificaciones técnicas

La entidad pública, deberá elaborar las especificaciones técnicas, considerando las instrucciones señaladas en la Sección II del Modelo de Pliego; para lo cual, será necesario contar con técnicos especializados de la entidad, o en caso necesario contratarlos mediante la modalidad que corresponda.

Obras Reunión de aclaración

La reunión de aclaración del Pliego de Condiciones debe realizarse a los quince (15) días calendario, previos al cumplimiento del plazo para presentación de propuestas fijado en la convocatoria.

Cuando la entidad establezca plazos mayores a los determinados, deberá computar el plazo de la reunión de aclaración a partir de este nuevo plazo de presentación de propuestas (contando de atrás hacia adelante).

Obras Formato de convocatoria

2.3.1 Para la elaboración de la convocatoria a ser publicada en la Gaceta Oficial de Convocatorias y en un medio de prensa escrita seleccionado por el Órgano Rector, se debe utilizar el Formato de Convocatoria del Modelo de Pliego de Condiciones.

2.3.2 El texto de la convocatoria publicado en la Gaceta Oficial de Convocatorias y en el medio de prensa escrita acreditado por el Órgano Rector, debe adjuntarse necesariamente al Pliego de Condiciones antes de su venta.

Obras Programación de contrataciones

La licitación que se propone convocar, deberá encontrarse incluida en el Programa de Operaciones Anual (POA) y el Programa Anual de Contrataciones (PAC); por tanto, deberá contar con los recursos disponibles, la certificación presupuestaria correspondiente y el registro en el Sistema Información Sobre Inversión (SISIN) del Sistema Nacional de Inversión Pública, cuando corresponda.

Obras Pliego de Condiciones. (II)

2.1.5 El Pliego de Condiciones deberá elaborarse con las siguientes Secciones:

Formato de Convocatoria
Sección I Instrucciones a los Proponentes
Sección II Especificaciones Técnicas
Sección III Formularios de la Propuesta
Sección IV Sistema de Evaluación
Sección V Formularios de Evaluación
Sección VI Modelo de Contrato

2.1.6 Las entidades públicas, únicamente en casos excepcionales, podrán solicitar al Órgano Rector (Dirección General de Sistemas Administrativos del Ministerio de Hacienda), la modificación de este Modelo de Pliego de Condiciones en base a las características especiales de la contratación a realizar. El Órgano Rector, previa evaluación de su requerimiento, podrá autorizar la modificación solicitada.

Cuando existan modificaciones autorizadas, deberá adjuntarse al Pliego de Condiciones la nota de autorización expedida por la Dirección General de Sistemas Administrativos.

Obras Pliego de Condiciones. (I)

2.1.1 En cumplimiento del Artículo 16 del D.S. No. 27328 y el Artículo 24 de su Reglamento, el presente Modelo de Pliego de Condiciones para la Contratación de Obras, es de uso obligatorio para la elaboración de pliegos de condiciones para la contratación de obras en todas las entidades públicas.

2.1.2 Las entidades públicas, deberán llenar los espacios que se encuentran marcados con líneas, con la información específica de la contratación que se llevará adelante. Los textos escritos entre paréntesis, en negrillas y letra cursiva, sirven de guía o apoyo para el llenado de dichos espacios, por lo que deberán ser suprimidos en los pliegos de condiciones que se entregarán a los potenciales Proponentes.

2.1.3 El Pliego de Condiciones deberá contener las especificaciones técnicas, planos y formulario de volúmenes de obra que corresponda.

2.1.4 En caso de convenios de crédito o donación se aplicará lo expresamente establecido en el Artículo 10 del D.S. No. 27328.

Obras Licitación por Tramos.

Se deberá tener en cuenta lo siguiente:

Especificaciones Técnicas: 

Se elaborarán Especificaciones Técnicas por cada uno de los tramos a convocarse.

Presentación de documentos: 

 Los documentos legales y administrativos solicitados en el Pliego de Condiciones serán presentados en un ejemplar, en las condiciones señaladas en el numeral 20 (Original y copias), así el proponente se presente a uno o más tramos.

Garantías de Seriedad de Propuesta: 

Se deberá establecer los montos de la Garantía de Seriedad de Propuesta para cada uno de los tramos, pudiendo el Proponente presentarse a uno o más tramos y presentar una sola Garantía de Seriedad de Propuesta con la suma de los montos asignados a cada tramo.

Adjudicación: 

La adjudicación podrá ser total o por tramo, pudiendo adjudicar uno o más tramos a uno o más proponentes.

Obras Días sábados, domingos o feriados.

La fecha de reunión de aclaración y presentación de propuestas que coincidan con día sábado, domingo o feriado deberán ser trasladadas al primer día hábil administrativo del calendario.

Obras Participación de la Micro y Pequeña Empresa

Según lo establecido en el Artículo 48 del D.S. N° 27328, las micro y pequeñas empresas, en la contratación de obras hasta un millón de bolivianos (Bs 1.000.000), participarán bajo los siguientes requerimientos y condiciones:
• Garantía de Seriedad de Propuesta igual al uno por ciento (1%) de su propuesta.
• Garantía de cumplimiento de contrato por un monto equivalente al tres y medio por ciento (3.5%) del valor total del contrato.
• Experiencia equivalente al cincuenta por ciento (50%) de la requerida.
Cuando las micro y pequeñas empresas participen en contrataciones con un monto mayor a un millón de bolivianos (Bs. 1.000.000) deberán cumplir las mismas condiciones que las empresas comerciales.

Obras Protocolización del contrato

Sólo se protocolizarán obligatoriamente los contratos cuyo monto sea igual o superior al fijado por la Contraloría General de la República.

Obras Experiencia general y específica del proponente

La entidad establecerá la experiencia requerida en cantidad y monto, de acuerdo con el diseño final de la obra; los parámetros establecidos en la Tabla N° 1 Monto y Cantidad Requerida de Experiencia General y Especifica para Licitación Pública, del presente instructivo; y la definición de Obra Similar y Cargo Similar de la Sección II Especificaciones Técnicas de Pliego de Condiciones.

En el numeral 20.4 Experiencia del Personal Clave y en el 20.5 Experiencia del Personal Clave, de la Sección I, Instrucciones a los proponentes y el Formulario V-1 de Presentación/ Evaluación de los Documentos Legales, Administrativos y Técnicos de la Sección V Formularios de Evaluación, no contemplará los montos requeridos de Experiencia de la Empresa y del personal clave mínimo.

INSTRUCTIVO A LAS ENTIDADES PUBLICAS PARA LA ELABORACION DEL PLIEGO DE CONDICIONES

El presente instructivo, es una guía para la elaboración del Pliego de Condiciones para la Contratación de Obras; por tanto, no deberá ser adjuntado como parte del pliego que será entregado a los Proponentes.

El presente Modelo de Pliego de Condiciones constituye la base de uso obligatorio para la elaboración de todo Pliego de Condiciones para la Contratación de Obras en entidades del sector público sin excepción.

DEMOLICIONES - Forma de pago

Este ítem ejecutado en todo de acuerdo con los planos y las presente especificaciones, medido según lo señalado y aprobado por el Supervisor de Obra, será pagado al precio unitario de la propuesta aceptada.

Dicho precio será compensación total por la mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos, con excepción del retiro de escombros a los botaderos, el mismo que será medido y pagado en ítem aparte.

DEMOLICIONES - Medición

La demolición de muros de adobe y tapiales será medida en metros cúbicos (m3), considerando únicamente el volumen neto ejecutado.

La demolición de mamposterías de ladrillo, hormigón ciclópeo y otros será medida en metros cúbicos (m3), considerando únicamente el volumen neto ejecutado.

La demolición de muros y tabiques de ladrillo, bloques de suelo cemento, bloques de cemento, celosías, etc, será medida en metros cuadrados (m2), considerando únicamente el área neta ejecutada.

La demolición de elementos estructurales de hormigón armado será medida en metros cúbicos (m3), considerando únicamente el volumen neto ejecutado.

DEMOLICIONES - Procedimiento para la ejecución

Los métodos que deberá utilizar el Contratista serán aquellos que él considere más convenientes para la ejecución de los trabajos especificados.

Las demoliciones se las efectuarán hasta el nivel del piso terminado, debiendo dejarse el terreno correctamente nivelado y apisonado.

Los materiales que estime el Supervisor de Obra recuperables, serán transportados y almacenados en los lugares que éste determine, aún cuando estuvieran fuera de los límites de la obra.

No se permitirá utilizar materiales provenientes de la demolición en trabajos de la nueva edificación, salvo expresa autorización escrita del Supervisor de Obra.

Los materiales desechables serán trasladados y acumulados en los lugares indicados por el Supervisor de Obra, para su posterior transporte a los botaderos establecidos para el efecto por la autoridades locales.

El retiro de escombros deberá efectuarse antes de iniciarse la nueva edificación.

DEMOLICIONES - Materiales, herramientas y equipo

El contratista suministrará todas las herramientas, equipo y elementos necesarios para ejecutar las demoliciones, el traslado y almacenaje del material recuperable y el traslado de escombros resultantes de la ejecución de los trabajos hasta los lugares determinados por el Supervisor de la Obra.

DEMOLICIONES

Este ítem se refiere a la ejecución de los siguientes trabajos y de acuerdo a los establecido en el formulario de presentación de propuestas y/o instrucciones del Supervisor de Obra:

a.- Demolición de todos los muros y/o tabiques de adobe, ladrillo, bloques de suelo cemento, bloques de cemento, celosías, tapiales, piedra y barro y otros existentes en el predio, donde se efectuará la nueva construcción, incluyendo la extracción y retiro total de todos los elementos de las instalaciones eléctricas y sanitarias colocadas en éllos.

b.- Demolición de elementos estructurales de hormigón armado, hormigón ciclópeo, piedra y barro, mamposterías de ladrillo y otros existentes en el predio, donde se efectuará la nueva construcción, incluyendo la extracción y retiro de todos los elementos de las instalaciones eléctricas y sanitarias colocados en éllos.

EXCAVACION PARA CIMIENTOS Y PARA OTRAS ESTRUCTURAS - Forma de pago

Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido de acuerdo a los señalado y aprobado por el Supervisor de Obra, será pagado al precio unitario de la propuesta aceptada.

Dicho precio será compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos.

Además dentro del precio unitario deberá incluirse las obras complementarias como ser agotamientos, entibados y apuntalamientos, salvo el caso que se hubiera cotizado por separado en el formulario del presentación de propuestas o instrucciones expresas y debidamente justificadas por el Supervisor de Obra.

Asimismo deberá incluirse en el precio unitario el traslado y acumulación del material sobrante a los lugares indicados por el Supervisor de Obra, aunque estuvieran fuera de los límites de la obra, exceptúandose el traslado hasta los botaderos municipales el que será medido y pagado en el ítem de Retiro de escombros.

EXCAVACION PARA CIMIENTOS Y PARA OTRAS ESTRUCTURAS - Medición

Las excavaciones serán medidas en metros cúbicos (m3), tomando en cuenta únicamente el volumen neto del trabajo ejecutado. Para el cómputo de los volúmenes se tomarán las dimensiones y profundidades indicadas en los planos y/o instrucciones escritas por el Supervisor de Obra.

Correrá por cuenta del Contratista cualquier volumen adicional que hubiera excavado para facilitar su trabajo o por cualquier otra causa no justificada y no aprobada debidamente por el Supervisor de Obra.

EXCAVACION PARA CIMIENTOS Y PARA OTRAS ESTRUCTURAS - Procedimiento para la ejecución

Una vez que el replanteo de las fundaciones hubiera sido aprobado por el Supervisor de Obra, se podrá dar comienzo a la excavaciones correspondientes.

Se procederá al aflojamiento y extracción de los materiales en los lugares demarcados.

Los materiales que vayan a ser utilizados posteriormente para rellenar zanjas o excavaciones, se apilarán conveniéntemente a los lados de la misma, a una distancia prudencial, evitando causar presiones sobre sus paredes.

Los materiales sobrantes de la excavación serán trasladados y acumulados en los lugares indicados por el Supervisor de Obra, aún cuando estuvieran fuera de los límites de la obra, para su posterior transporte a los botaderos establecidos para el efecto por las autoridades locales.

A medida que progrese la excavación, se tendrá especial cuidado del comportamiento de las paredes, a fin de evitar deslizamientos. Si ésto sucediese no se podrá fundar sin antes limpiar completamente el material que pudiera llegar al fondo de la excavación.

Cuando las excavaciones demanden la construcción de entibados y apuntalamientos, éstos deberán ser proyectados por el Contratista y revisados y aprobados por el Supervisor de Obra. Esta aprobación no eximirá al Contratista de las responsabilidades que hubiera lugar en caso de fallar las mismas.

Cuando las excavaciones requieran achicamiento, el Contratista dispondrá el número y clase de unidades de bombeo necesarias. El agua extraída se evacuará de manera que no cause ninguna clase de daños a la obra y a terceros.

El fondo de las excavaciones será horizontal y en los sectores donde el terreno destinado a fundar sea inclinado, se dispondrá de escalones de base horizontal.

Se tendrá especial cuidado de no remover el fondo de las excavaciones que servirán de base a la cimentación y una vez terminadas se las limpiará de toda tierra suelta.

Las zanjas o excavaciones terminadas, deberán presentar superficies sin irregularidades y tanto las paredes como el fondo tendrán las dimensiones indicadas en los planos.

En caso de excavarse por debajo del límite inferior especificado en los planos de construcción o indicados por el Supervisor de Obra, el Contratista rellenará el exceso por su cuenta y riesgo, relleno que será propuesto al Supervisor de Obra y aprobado por éste antes y después de su realización.

EXCAVACION PARA CIMIENTOS Y PARA OTRAS ESTRUCTURAS - Clasificación de Suelos

Para los fines de cálculo de costos y de acuerdo a la naturaleza y características del suelo a excavarse, se establece la siguiente clasificación:

a) Suelo clase 1 (blando)

Suelos compuestos por materiales sueltos como humus, tierra vegetal, arena suelta y de fácil remoción con pala y poco uso de picota.

b) Suelo clase II (semiduro)

Suelos compuestos por materiales como arcilla compacta, arena o grava, roca suelta, conglomerados y en realidad cualquier terreno que requiera previamente un ablandamiento con ayuda de pala y picota.

c) Suelo clase III (duro)

Suelos que requieren para su excavación un ablandamiento más riguroso con herramientas especiales como barretas.

d) roca

Suelos que requieren para su excavación el empleo de barrenos de perforación, explosivos, cinceles y combos para fracturar las rocas, restringiéndose el uso de explosivos en áreas urbanas.

EXCAVACION PARA CIMIENTOS Y PARA OTRAS ESTRUCTURAS - Materiales, herramientas y equipo

El Contratista realizará los trabajos descritos empleando herramientas, maquinaria y equipo apropiados, previa aprobación del Supervisor de Obra.

EXCAVACION PARA CIMIENTOS Y PARA OTRAS ESTRUCTURAS

Este ítem comprende todos los trabajos de excavación para fundaciones de estructuras sean éstas corridas o aisladas, a mano o con maquinaria, ejecutados en diferentes clases de terreno y hasta las profundidades establecidas en los planos y de acuerdo a lo señalado en el formulario de presentación de propuestas y/o instrucciones del Supervisor de Obra.

Asimismo, comprende las excavaciones para la construcción de diferentes obras, estructuras, construcción de cámaras de inspección, cámaras sépticas, pozos de infiltración y otros, cuando éstas no estuvieran especificadas dentro de los ítemes correspondientes.

REPLANTEO DE OBRAS -Forma de pago

Este ítem ejecutado en su totalidad de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido de acuerdo a los señalado y aprobado por el Supervisor de Obra, será pagado al precio unitario de la propuesta aceptada.

Dicho precio será compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos.

REPLANTEO DE OBRAS - Medición

El replanteo de las construcciones será medido en metros cuadrados (m2), tomando en cuenta únicamente la superficie total neta de la construcción.

El replanteo de las aceras será medido en metros cuadrados (m2).

Los muros de cerco y los canales se medirán en metros lineales (ml).

REPLANTEO DE OBRAS - Procedimiento para la ejecución

El replanteo y trazado de las fundaciones tanto aisladas como continuas, serán realizadas por el Contratista con estricta sujeción a las dimensiones señaladas en los planos respectivos.

El Contratista demarcará toda el área donde se realizará el movimiento de tierras, de manera que, posteriormente, no existan dificultades para medir los volúmenes de tierra movida.

Preparado el terreno de acuerdo al nivel y rasante establecidos, el Contratista procederá a realizar el estacado y colocación de caballetes a una distancia no menor a 1.50 mts. de los bordes exteriores de las excavaciones a ejecutarse.

Los ejes de las zapatas y los anchos de las cimentaciones corridas se definirán con alambre o lienza firmemente tensa y fijadas a clavos colocados en los caballetes de madera, sólidamente anclados en el terreno.

Las lienzas serán dispuestas con escuadra y nivel, a objeto de obtener un perfecto paralelismo entre las mismas. Seguidamente los anchos de cimentación y/o el perímetro de las fundaciones aisladas se marcarán con yeso o cal.

El Contratista será el único responsable del cuidado y reposición de las estacas y marcas requeridas para la medición de los volúmenes de obra ejecutada.

El trazado deberá recibir aprobación escrita del Supervisor de Obra, antes de proceder con los trabajos siguientes.

REPLANTEO DE OBRAS - Materiales , herramientas y equipo

El Contratista suministrará todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para ejecutar el replanteo y trazado de las edificaciones y de otras obras.

REPLANTEO DE OBRAS

Este ítem comprende todos los trabajos necesarios para la ubicación de las áreas destinadas a albergar las construcciones y los de replanteo y trazado de ejes para localizar las edificaciones de acuerdo a los planos de construcción y/o indicaciones del Supervisor de Obra.

Asimismo comprende el replanteo de aceras, muros de cerco, canales y otros.

INSTALACIÓN SANITARIA: CÁMARA DE INSPECCIÓN. UNIDAD : PZA.

1. DEFINICIÓN:

Son cajas simples a fabricarse en cambio de dirección y/o pendientes.

2. MATERIALES Y PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN:

Las paredes de la cámara serán vaciadas in situ ó de mampostería de ladrillo gambote.

La tapa será de hormigón armado con dos asa de levante de fierro con diámetro 5/8".

Tanto las paredes como el fondo de la solera serán enlucidas con mortero de cemento y arena fina en relación 1:3.

3. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO:

Serán computados por unidad construida y será pagado al precio unitario de la propuesta aceptada, que será la compensación de materiales, herramientas y mano de obra.

: INSTALACIÓN SANITARIA: CAJA INTERCEPTORA. UNIDAD : PZA.

 DEFINICIÓN:

Son cajas prefabricadas de mortero de cemento 1:3, con tapa de hormigón armado, de altura variable.

MEDICIÓN:

Las cajas interceptoras serán medidas por unidad colocada.

 FORMA DE PAGO:

Este ítem se pagará de acuerdo al precio unitario de la propuesta, siendo la compensación total de mano de obra, herramientas y materiales que incidan en su costo.

LIMPIEZA GENERAL: FORMA DE PAGO.-

Serán pagados a los precios de la propuesta aceptada.

El pago se efectuará bajo la siguiente denominación:

ITEM: Limpieza general GLB o M2

LIMPIEZA GENERAL: PROCEDIMIENTO PARA SU EJECUCION y MEDICION

PROCEDIMIENTO PARA SU EJECUCION.-

Una vez concluida la obra deberá entregar la obra completamente limpia, todo el material sobrante deberá ser recogido, dejando las obras civiles exentas de basuras.

MEDICION.-

La limpieza general será medida en forma global en metros cuadrados

LIMPIEZA GENERAL: DEFINICION y MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

DEFINICION.-

Este ítem se refiere a la limpieza general de toda la obra civil construida.

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO.-

El Contratista proveerá todos los materiales, herramientas y equipo para ejecución de la limpieza total de la obra civil construida.

INSTALACIÓN SANITARIA .- FORMA DE PAGO

6.1 Sistema horizontal secundario - Aguas servidas

Comprende la instalación de tubería de colección de aguas servidas en cada piso, desde las derivaciones de los artefactos hasta la conexión al sistema vertical de colección, utilizando los materiales indicados en los planos y considerando la colocación de accesorios, anclajes, paso o empotramiento en tabiques o elementos estructurales y la ejecución de cualquier trabajo no descrito que sea necesario para la correcta ejecución del ítem.

6.2 Sistema vertical de colección de aguas servidas

Comprende la instalación de bajantes desde el sombrerete de ventilación en la prolongación de la bajante, hasta su conexión con el sistema horizontal subterráneo en el piso inferior y la instalación de todos los accesorios de conexión de cada piso a la bajante.

En este ítem serán también considerados los tramos horizontales que sirvan de colectores principales de bajantes de aguas servidas, cuando estos tramos se hallen ubicados en niveles superiores al del sistema subterráneo.

Comprende así mismo el anclaje horizontal y vertical de todas las tuberías de este sistema, el paso a través de tabiques o elementos estructurales, la realización de pruebas y cualquier trabajo adicional no descrito y que sea necesario para la correcta y total ejecución del ítem.

INSTALACIÓN SANITARIA .- PRUEBAS

Los sistemas colectores de aguas servidas deberán ser sometidos a pruebas de presión de acuerdo a lo siguiente:
Las tuberías destinadas a bajantes, cualquiera sea su diámetro o material, deberán ser sometidas antes su instalación, a una prueba de presión consistente en aplicar al tubo una presión de 6 metros de columna de agua.
Cada tramo del sistema será probado llenando la cámara de inspección anterior, taponando previamente la conexión a la cámara siguiente. La prueba será considerada exitosa si el nivel de la cámara se mantiene durante 10 minutos.

INSTALACIÓN SANITARIA .- INSTALACION DE TUBERIA DE PVC

Los cortes destinados a lograr empalmes o acoplamientos de tubería deberán ser ejecutados necesariamente con cortatubos de discos.

Una vez efectuado el corte, se alisarán los extremos por medio de lima o esmeril para eliminar asperezas.

Todas las uniones se efectuarán por medio de espiga y campana. Los extremos a unir deberán ser limpiados cuidadosamente empleando para ello un líquido aprobado por el fabricante de tubería. Se deberá eliminar de este modo cualquier materia extraña que pudiera existir en la superficie del tubo.

La superficie exterior del tubo y la superficie interior de la campana, deberán recibir una distribución uniforme de pegamento aprobado por el fabricante de tubería y luego de la inserción del tubo, este deberá girar 1/4 de vuelta.


Se deberá verificar la penetración del tubo hasta el tope de la campana, midiendo antes de la operación la longitud del enchufe.

Las uniones no deberán someterse a ningún esfuerzo durante las primeras 24 horas siguientes a su ejecución.

No se permitirá el doblado de tubos de PVC, debiendo lograrse la instalación por medio de piezas especiales.

Todas las piezas especiales procederán de fábrica, por inyección en molde, y en ningún caso se autorizará el uso de piezas obtenidas mediante unión de tubos cortados en sesgo.

Durante la ejecución del trabajo, los extremos libres deberán cerrarse por medio de tapones adecuados, quedando prohibido el uso de papel o madera para tal finalidad.

Cuando se requiera efectuar conexión de piezas de fierro fundido con piezas de PVC, se ejecutará por calafateo con plomo, teniendo cuidado de lijar el extremo del tramo de PVC hasta lograr una rugosidad apta para la junta.

INSTALACIÓN SANITARIA .- TUBERIAS ENTERRADAS (II)

Todas las excavaciones excedentes a los anchos indicados, no serán reconocidas para fines de pago, salvo orden escrita del Consultor o del Representante del Propietario.

El fondo de la zanja deberá quedar firme y en todos los conceptos aceptable como fundación para el tubo que vaya a soportar.

Antes del proceder al tendio de tubos en el caso de diámetros menores a 10", se debe colocar una capa de tierra seleccionada, libre de piedras y tamizada en malla doble de alambre y en el caso de tubos de mayor diámetro una capa de arena gruesa. En ambos casos, el espesor de esta capa será de 0,10 m como mínimo.

El relleno lateral deberá efectuarse con tierra seleccionada debidamente apisonada. La primera capa de relleno deberá cubrir 20 cm por encima de la clave del tubo.

Sea cual fuere el método utilizado en la determinación de pendientes, el Contratista deberá disponer en todo momento de marcar y señales para una rápida verificación de las mismas.
El material para el relleno y apisonado de zanjas debe colocarse en capas de altura máxima de 15 cm, los cuales deben compactarse con compactador liviano bajo condiciones de humedad óptima, hasta alcanzar la altura fijada para la terminación de pisos.

INSTALACIÓN SANITARIA .- TUBERIAS ENTERRADAS (I)

El ancho de las zanjas deberá sujetarse a los siguientes cuadros:

INSTALACIÓN SANITARIA - CAMARAS DE INSPECCION.

Las cámaras de inspección se ejecutarán de acuerdo a dimensiones y cotas mostradas en los correspondientes planos.

Las cámaras seran vaciadas osea serán de hormigón, antes de vaciarlas se tendrá cuidado de dejar los espacios necesarios para el desague de las cañerías.

Las tapas de cámara de inspección deberán ser diseñadas para resistir una carga puntual no menor de 1.000 Kg.

INSTALACIÓN SANITARIA

La instalación de evacuación de aguas servidas deberá ser ejecutada siguiendo fielmente las indicaciones de los planos.

Todas las tuberías del sistema de desagüe sanitario deberán ser conducidas a través de chimeneas previstas en la estructura del edificio o empotradas en la tabiquería de tal manera de evitar toda intersección con elementos estructurales.

En lo posible todos los huecos que atraviesen la estructura deberán ser previstos con anterioridad al vaciado.

Toda la tubería horizontal deberá ser perfectamente anclada mediante dispositivos especiales. Las bajantes serán sujetas mediante abrazaderas desmontables cuando no sean empotradas a la tabiquería.

La hermeticidad de las juntas deberá ser garantizada. Los trabajos se considerarán concluidos cuando el resultado de las pruebas descritas en el presente pliego, sean satisfactorias.

Los materiales a emplearse deben ser de calidad y tipo que aseguren la durabilidad y correcto funcionamiento de las instalaciones. Deberán cumplir los siguientes requisitos generales: material homogéneo, sección constante, espesor uniforme, dimensiones, pesos y espesores. Estar libres de grietas, abolladuras y aplastamientos.

INSTALACIÓN DE AGUA POTABLE - MEDICION Y FORMA DE PAGO

Red Principal de Alimentación

Comprende el suministro e instalación de las tuberías que conforman los montantes y los anillos de la red principal de alimentación, tomando en cuenta todos los accesorios, incluyendo los de derivación en cada nivel, los anclajes horizontales y verticales, el paso a través de elementos estructurales y todo lo necesario para cumplir los requerimientos señalados para la red de distribución.

 Redes secundarias de suministro

Deberá considerarse en este ítem el paso a través de elementos estructurales y tabiques, el anclaje de los tramos suspendidos, el empotramiento de los tramos ocultos en tabiques y todo otro trabajo que sea necesario para la conclusión satisfactoria del sistema de suministro de cada ambiente.

La instalación de conexiones propias del artefacto será considerado en los items correspondientes a instalación de artefactos.

Los pagos serán efectuados por avance porcentual, reteniendo las garantías establecidas en las condiciones generales hasta la realización de la última prueba exitosa de funcionamiento.