domingo, 20 de septiembre de 2015

OBRAS VALIDEZ DE LAS PROPUESTAS.

23.1. La propuesta deberá tener una validez de por lo menos 60 Días (indicar el plazo de validez. Este plazo no debe ser mayor a (60) días calendario), desde la fecha fijada para la apertura de propuestas. La propuesta cuyo período de validez sea más corto que el requerido, no será considerada por no ajustarse al plazo requerido en el Pliego de Condiciones.
23.2. Solamente en circunstancias excepcionales (causas de fuerza mayor, casos fortuitos, enmiendas o recursos administrativos), el Convocante podrá solicitar extensión del período de validez de las propuestas. La solicitud y las respuestas serán realizadas por escrito. El Proponente que rehusé aceptar la solicitud, no perderá su Garantía de Seriedad de Propuesta, pero ya no competirá en la convocatoria. Los Proponentes que accedan a la prórroga no podrán modificar su propuesta.
23.3. Para mantener la validez de la propuesta, de acuerdo al subnumeral anterior, el Proponente deberá necesariamente presentar una garantía que cubra el nuevo plazo de validez de su propuesta.

sábado, 19 de septiembre de 2015

OBRAS MONEDA DE LA PROPUESTA Y PAGO.

Los precios de la propuesta y el pago del monto del contrato deben expresarse en moneda nacional. (Para convocatorias internacionales, los precios de la propuesta y el pago del monto del contrato podrán ser en moneda extranjera. Las propuestas serán evaluadas en la misma moneda).

viernes, 18 de septiembre de 2015

OBRAS REAJUSTE DE PRECIOS.


El precio del contrato de obra podrá ser reajustado de acuerdo con lo establecido en la Cláusula Décima Sexta REAJUSTE DE PRECIOS del texto del contrato, considerando el índice de Precios al Consumidor, emitido por el Instituto Nacional de Estadística.

jueves, 17 de septiembre de 2015

OBRAS DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA TÉCNICA (V)

DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA.

La propuesta económica estará detallada en los siguientes formularios incluidos en la Sección III.
• FORMULARIO B-1 Presupuesto por Ítem y General de la Obra (elaborado de
acuerdo al Formulario Volúmenes de Obra incluido en las especificaciones técnicas).
• FORMULARIO B-2 Análisis de Precio Unitario
• FORMULARIO B-3 Cronograma de Desembolsos

miércoles, 16 de septiembre de 2015

OBRAS DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA TÉCNICA (IV)

FORMULARIO A-10 de la Sección III. Cronograma de movilización de equipos:

Para la presentación de este documento técnico, se debe considerar el equipo comprometido a movilizar a la obra, el plazo de permanencia en la misma, de modo tal que el contratista disponga del mismo en forma oportuna en obra, según cronograma de actividades.

El Proponente deberá también especificar si el equipo está comprometido paralelamente en otras obras

martes, 15 de septiembre de 2015

OBRAS DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA TÉCNICA (III)

FORMULARIO A- 9 de la Sección III.

Equipo mínimo comprometido para la obra:
Para que se considere el equipo por alquilar al Proponente, deberá anexarse fotocopia del compromiso de alquiler y fotocopia del documento de propiedad a nombre del firmante de este documento.
El Proponente deberá garantizar el pleno funcionamiento del equipo y maquinaria.

lunes, 14 de septiembre de 2015

OBRAS DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA TÉCNICA (II)

 Cronograma de Actividades de trabajo:

Determinar en forma gráfica el tiempo requerido para la ejecución de cada una de las actividades del proyecto en forma secuencial y para la ejecución de la obra en sí, debe ser coherente con el plazo establecido por el Convocante a través de la presentación de un diagrama de barras, Pert o Gant. Las actividades deben ser ejecutadas en forma secuencial, y el tiempo total debe ser igual al plazo de ejecución de obras.

domingo, 13 de septiembre de 2015

OBRAS DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA TÉCNICA (I)

Planificación y Metodología de Trabajo:

El Proponente deberá establecer la secuencia lógica de actividades para la ejecución del proyecto, en términos de organización, cronograma de actividades, asignación de personal, tiempo total y equipamiento ofertado a movilizar a la obra.

La Metodología de trabajo debe incluir los siguientes puntos:
 Métodos constructivos a utilizar.
 Número de frentes a utilizar.
 Número de personal a utilizar en promedio.

Si la metodología de trabajo ha sido presentada y se detallan los puntos antes mencionados, se ha cumplido con este requisito

sábado, 12 de septiembre de 2015

OBRAS FORMULARIO A-8

Experiencia especifica del (los) Especialista (s). La experiencia del o los profesionales especialistas comprometidos por el Proponente a movilizar a la obra debe ser evaluada considerando los respaldos presentados, debiendo cumplir como experiencia específica un número de obras similares en los cuales ha desempeñado cargos iguales o superiores. El formulario deberá ser firmado como Declaración Jurada y compromiso de trabajo para ejecutar la presente obra si es adjudicado, presentando la documentación de respaldo en caso de adjudicación.

viernes, 11 de septiembre de 2015

OBRAS FORMULARIO A-7

Experiencia general y especifica del Gerente, Superintendente o Residente de Obra. El profesional comprometido para este cargo, debe presentar el formulario A-7 de la Sección III, debidamente firmado como Declaración Jurada y compromiso de trabajo suscrito para ejecutar la presente obra, señalando que su documentación de respaldo será presentada en caso de adjudicación, con el siguiente detalle:

• Experiencia general: El número de obras en general, en las cuales el Gerente, Superintendente o Residente de Obra propuesto ha desempeñado cargos iguales o superiores en obras civiles en general, respecto al valor de la propuesta.
• Experiencia específica: El número de obras similares, en las cuales el Gerentes, Superintendente o Residente de Obra propuesto ha desempeñado cargos iguales o superiores en obras civiles de dimensión similar a la obra, respecto al valor de la propuesta

jueves, 10 de septiembre de 2015

OBRAS Experiencia General y Específica del Personal Clave

La experiencia del personal clave se define como el conjunto de obras en las cuales el profesional ha desempañado cargos iguales o superiores, según el monto presupuestado de la propuesta.

miércoles, 9 de septiembre de 2015

OBRAS Experiencia General y Especifica del Proponente (III)

20.4.4. La experiencia específica forma parte de la experiencia general, la que deberá estar registrada en los Formularios A-5 Experiencia general y en el Formulario A-6 Experiencia específica.

20.4.5. Los formularios forman parte de la Declaración Jurada y no requieren la presentación de documentación respaldatoria para su evaluación. La documentación en original o fotocopia legalizada por el Contratante será solicitada para su verificación solamente al proponente adjudicado. Si se verificase inconsistencia se deberá ejecutar la Garantía de Seriedad de la Propuesta.

martes, 8 de septiembre de 2015

OBRAS Experiencia General y Especifica del Proponente (II)

20.4.3. La experiencia general y específica de la empresa o asociación accidental, será acreditada por separado en los FORMULARIOS A-5 y A-6 de la Sección III Formularios de la Propuesta.
a) FORMULARIO A-5 Experiencia General del Proponente: El proponente detallará en este formulario las obras civiles realizadas como experiencia general (incluida la experiencia específica o similar), efectuadas durante los últimos diez años, que sean debidamente respaldadas (si es adjudicado).
b) FORMULARIO A–6 Experiencia Específica del Proponente: El proponente detallará en este formulario las obras similares a la requerida en la convocatoria, efectuadas durante los últimos diez años, las cuales deberán ser debidamente respaldadas si es adjudicado.

lunes, 7 de septiembre de 2015

OBRAS Experiencia General y Especifica del Proponente (I)

20.4.1. La experiencia del proponente es el conjunto de contratos de obra realizados como empresa constructora. Se define como experiencia general, el conjunto de obras civiles en general y como experiencia específica el conjunto de obras civiles similares al objeto de la contratación, que puedan ser acreditadas con certificado o acta de recepción definitiva de la obra, firmada por el contratante correspondiente. Es válida la experiencia en obras concluidas durante los últimos 10 años, según lo establecido en la Tabla 1.-

20.4.2. En los casos de asociación accidental y conforme con su propósito, cada una de las empresas asociadas deben cumplir con la experiencia requerida.

domingo, 6 de septiembre de 2015

OBRAS DOCUMENTOS NECESARIOS EN LA PROPUESTA. (IV)

Además, cada una de las empresas asociadas, de manera independiente debe presentar la siguiente documentación:
a) Identificación de la empresa asociada, de acuerdo con el Formulario A-2 que se encuentra en la Sección III Formularios de Propuesta.
b) Declaración Jurada, que acredite la veracidad y autenticidad de su condición legal, administrativa y de otros aspectos requeridos en el Pliego de Condiciones, incluyendo información del Registro al sector que corresponda, según el formato y texto del Formulario A-3 de la Sección III Formularios de Propuesta.
c) Fotocopia Legalizada del Poder General del Representante Legal, con facultades expresas para presentar propuestas, negociar y firmar contratos a nombre de la asociación accidental.
d) Formulario Resumen de Información Financiera A-10
e) Formulario Monto Facturado A-11

En el caso de una eventual adjudicación, se solicitará Fotocopia del Balance General y Estado de Resultados de los dos (2) últimos años

(Se recomienda verificar cuál es el mes de cierre de balance del rubro de las empresas que se están convocando, para que se soliciten balances que la empresa pueda presentar.
Si la empresa esta obligada a presentar Estados Financieros Auditados de acuerdo a lo normado por el Servicio de Impuestos Nacionales, las empresas deben acompañar el Dictamen de Auditoria, también en fotocopia.
Si las empresas tienen menos de dos años de vida, presentarán el Balance General y Estado de Resultados del año concluido; y si son de reciente creación, presentarán su Balance de Apertura y Balance General a la fecha).

sábado, 5 de septiembre de 2015

OBRAS DOCUMENTOS NECESARIOS EN LA PROPUESTA. (III)

Documentos legales y administrativos que deben presentar las asociaciones accidentales:

Cuando el Proponente sea una Asociación Accidental, debe presentar los siguientes documentos:

a) Carta de presentación con la Identificación del Proponente firmada por el Representante Legal de la asociación accidental, de acuerdo con los Formularios A-1 y A-2 que se encuentran en la Sección III Formularios de Propuesta.
b) Declaración Jurada, que acredite la veracidad y autenticidad de su condición legal, administrativa y de otros aspectos requeridos en el Pliego de Condiciones, incluyendo información del Registro al sector que corresponda, según el formato y texto del Formulario A-3 (para una asociación accidental) de la Sección III Formularios de Propuesta
c) Original del testimonio de asociación accidental, que indique el porcentaje de participación de los asociados, la designación de la empresa líder, la nominación del Representante Legal de la asociación y el domicilio legal de la misma.
d) Fotocopia Legalizada del Poder General del Representante Legal, con facultades expresas para presentar propuestas, negociar y firmar contratos a nombre de la asociación accidental.
e) Garantía de seriedad de propuesta, conforme con lo requerido en el subnumeral 20.1
f) Formulario de Integridad del proponente A-4b por la asociación (representante legal y personal clave).

viernes, 4 de septiembre de 2015

OBRAS DOCUMENTOS NECESARIOS EN LA PROPUESTA. (II)

 Acreditación Capacidad Financiera

a) Formulario Resumen de Información Financiera A-10
b) Formulario Monto Facturado A-11

En el caso de una eventual adjudicación, se solicitará Fotocopia del Balance General y Estado de Resultados de los _dos (2) últimos años
(Se recomienda verificar cuál es el mes de cierre de balance del rubro de las empresas que se están convocando, para que se soliciten balances que la empresa pueda presentar.
Si la empresa esta obligada a presentar Estados Financieros Auditados de acuerdo a lo normado por el Servicio de Impuestos Nacionales, las empresas deben acompañar el Dictamen de Auditoria, también en fotocopia.
Si las empresas tienen menos de dos años de vida, presentarán el Balance General y Estado de Resultados del año concluido; y si son de reciente creación, presentarán su Balance de Apertura y Balance General a la fecha).

jueves, 3 de septiembre de 2015

OBRAS DOCUMENTOS NECESARIOS EN LA PROPUESTA. (I)


La propuesta deberá contener los siguientes documentos:


20.1. Documentos Legales y Administrativos

a) Carta de presentación con la Identificación del Proponente firmada por el Proponente o Representante Legal en el caso de personas colectivas, de acuerdo al Formulario A-1 y A-2 que se encuentran en la Sección III Formularios de Propuesta.
b) Declaración Jurada, que acredite la veracidad y autenticidad de su condición legal, administrativa y de otros aspectos requeridos en el Pliego de Condiciones, incluyendo información del Registro al sector que corresponda, según el formato y texto del Formulario A-3 de la Sección III Formularios de Propuesta.
c) Fotocopia legalizada del Poder del Representante Legal de la empresa Proponente, inscrito en el Registro de Comercio de Bolivia con atribuciones para presentar propuestas y suscribir contratos, incluidas las empresas unipersonales cuando el Representante Legal sea diferente al propietario.
d) Garantía de seriedad de propuesta, será una BOLETA BANCARIA emitida a nombre de Prefectura Departamental de Oruro por el monte del 1 % (del presupuesto propuesto asignado para el total de la obra), con validez de _90 Días Especificar los días necesarios de validez para esta convocatoria; debiendo considerar que la misma deberá exceder en treinta (30) días al plazo de validez de la propuesta).
e) Formulario de Integridad del proponente A-4b

miércoles, 2 de septiembre de 2015

OBRAS PROPUESTAS ALTERNATIVAS.

No está permitido presentar propuestas alternativas.

martes, 1 de septiembre de 2015

OBRAS IDIOMA.


La propuesta y los documentos relativos a ella y toda la correspondencia que intercambien entre el Proponente y el Convocante, deberán redactarse en español.